河南省郑州市中级人民法院修缮办公楼卫生设施项目施工合同补充协议书
河南省郑州市中级人民法院修缮办公楼卫生设施项目施工合同补充，金额101456.88元，工期100天
公告正文
一、合同编号：豫财磋商采购-2025-1305-A2
二、合同名称：河南省郑州市中级人民法院修缮办公楼卫生设施项目施工合同补充协议书
三、项目编号：豫财磋商采购-2025-1305
四、项目名称：河南省郑州市中级人民法院修缮办公楼卫生设施项目
五、合同主体
1. 采购人（甲方）：河南省郑州市中级人民法院
地址：河南省郑州市郑东新区金水东路19号
联系人：赵健
联系方式：69521168
2.供应商（乙方）：中电建十一局郑州建筑科技有限公司
企业规模：中型
地址：河南省郑州市高新技术开发区翠柏路与青梅街交叉口国家北斗产业产品质量监督检验中心2号楼6层
联系人：赵铭
联系方式：18037163382
六、合同主要信息
1、合同金额：101456.88 元
2、采购方式：竞争性磋商
3、履约期限、地点等简要信息：
工期100天，地点郑州市郑东新区金水东路19号。
4、合同主要标的信息
| 序号 | 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 卫生间墙面、地面、天棚及水电改造等，包工包料 | 100天 | 祝兴元 | 豫1412020202101650 |
七、合同签订日期：2026年01月09日
八、合同公告日期：2026年9月8日
公告原件
内容提要
河南省郑州市中级人民法院修缮办公楼卫生设施项目施工合同补充，金额101456.88元，工期100天
关键信息
- 竞争性磋商，工期100天，金额101456.88元
相关附件
原始公告：https://zfcg.henan.gov.cn/henan/content?infoId=2013649（本站内容整理自该公开页面，以原文为准）
在「有标了」App / H5 里查看这条标讯的互动版：订阅同关键词、查看同类历史中标、导出清单。
打开互动版 →